Оферта на поставку товара на основании заказа в EffortShop.ru:

  1. Общество с ограниченной ответственностью «СНЕК» (далее – «Поставщик») предлагает заключить договор поставки Товара юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – «Покупателям») на условиях настоящей Оферты.
  2. Договор между Покупателем и Поставщиком считается заключённым с момента полной или частичной оплаты Товара в течение предусмотренного соответствующим Счётом срока (Акцепт). С момента заключения Договора стороны связаны обязательствами, ответственность за неисполнение которых предусмотрена Договором и законодательством.
  3. Поставщик и Покупатель согласовывают условия поставки Товара в неотъемлемой части Договора — Счёте, в том числе наименование, количество, ассортимент, цену и стоимость, срок и условия оплаты, срок и место доставки.
  4. Для оформления счета Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте info@effortfood.ru или используя интерфейс сайта http://effortshop.ru следующую информацию: наименование, ассортимент, количество Товара, наименование Покупателя, реквизиты, в том числе банковские, контактное лицо, адрес электронной почты, номер телефона и адрес доставки Товара.
  5. Цена Товара включает затраты Поставщика на упаковку, маркировку, хранение. Передача Товара грузоперевозчику и стоимость транспортировки Товара до Покупателя оплачивается либо Покупателем, либо Поставщиком в зависимости от количества приобретенного Товара и определяется в момент размещения заказа.
  6. Срок оплаты Товара — 3 дня после получения Покупателем счета на оплату. Счет считается полученным Покупателем с момента направления его Поставщиком на электронный адрес, указанный Покупателем. Поставщик вправе заменить отсутствующий товар аналогичным при согласовании замены с покупателем.
  7. Товар поставляется на условиях 100% предоплаты стоимости Товара и доставки. Минимальный заказ должен составлять не менее 10 000 рублей. Датой оплаты Товара является дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
  8. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным Техническими условиями.
  9. Гарантийный срок на Товар не установлен. Срок годности – от 6 до 12 месяцев со дня производства, в зависимости от вида продукции.
  10. Поставщик передаёт Товар грузоперевозчику, а грузоперевозчик передаёт Товар Покупателю по адресу и в срок согласно Счёту. При необходимости и за дополнительную плату Товар может быть застрахован Поставщиком.
  11. Поставщик поставляет Товар в упаковке, отвечающей требованиям транспортировки соответствующих Товаров. Поставщик вправе доставить Товар досрочно.
  12. Право собственности на Товар, риск его случайной гибели, порчи, утраты или повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара для самовывоза либо для транспортировки.
  13. После получения Товара Покупатель отправляет подписанные им накладные Поставщику в течение 2-х рабочих дней с даты поставки Товара заказным письмом по адресу: 426077, г.Ижевск, а/я 2910.
  14. Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного не в срок Товара за каждый день просрочки поставки, но не более 10% от стоимости такого Товара в случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика.
  15. В случае частичной оплаты счета Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты счета, либо имеет право на одностороннее расторжение договора.
  16. В случае предоставления Покупателем Поставщику не соответствующего действительности адреса доставки Товара ответственность за просрочку исполнения обязательств по доставке, а также оплата повторной доставки вследствие этого ложатся на Покупателя.
  17. Поставщик, виновный в нарушении Договора, возмещает Покупателю только исключительную неустойку. Иные убытки, вызванные несоблюдением обязательств, не возмещаются. Максимальная ответственность Поставщика в нарушении Договора ограничена стоимостью соответствующего Счёта, включая упущенную выгоду, убытки и прямой действительный ущерб.
  18. Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, если срок просрочки поставки Товара по вине Поставщика превышает 30 рабочих дней.
  19. Проверка качества и количества Товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика либо транспортной компании в течение 3 (Трех) дней и в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случаях расхождения Товара по количеству и качеству с данными сопроводительных документов Поставщика и счетом Покупателем оформляется Форма № ТОРГ–2.
  20. Переписка по электронной почте, обмен копиями документов по электронной или факсимильной связи признаются юридически значимыми, приравниваются к обмену оригиналами и являются аналогами простой электронной подписи.
  21. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Если стороны не урегулировали разногласия за 30 дней, спор рассматривается Арбитражным судом Удмуртской Республики.
  22. Реквизиты Поставщика: ООО "СНЕК", ОГРН 5177746352450, ИНН 7720408389, КПП 772001001, 111399, город Москва, ул. Мартеновская, дом 5, пом. I ком. 2 оф. 36. Р/с 40702810002620003118 в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. e-mail: info@effortshop.ru.